臺灣彰化地方法院107年度訴字第1101號民事判決

裁判字號:臺灣彰化地方法院107年訴字第1101號民事判決

裁判日期:民國109年08月24日

裁判案由:給付工程款


臺灣彰化地方法院民事判決107年度訴字第1101號原告 周致良 即旭致電訊工程行訴訟代理人 王士銘 律師被告彰化縣警察局法定代理人 許錫榮 訴訟代理人 廖國竣 律師上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國109年8月6日言詞辯論終結,判決如下:
主文被告應給付原告新臺幣參佰伍拾貳萬柒仟捌佰貳拾貳元,及自民國一○七年十一月二日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔百分之八十八,餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分,於原告以新臺幣壹佰壹拾捌萬元為被告供擔保後,得假執行。但被告如以新臺幣參佰伍拾貳萬柒仟捌佰貳拾貳元為原告預供擔保後,得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、按當事人之法定代理人代理權消滅者,訴訟程序在有取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止;前開規範所定之承受訴訟人,於得為承受時,應即為承受之聲明,民事訴訟法第170條、第175條第1項各有明文。原告於民國107年10月26日提起本件訴訟時,被告之法定代理人為 林順家 ,其後迭經變更為 方仰寧 、許錫榮,各皆依法具狀聲明承受訴訟,原告就此亦無意見(分見院一卷第1頁,院二卷第281頁至第282頁、第341頁至第346頁,院三卷第163頁至第176頁、第315頁至第316頁),核無不合,應予准許。
貳、原告主張:兩造於105年1月15日簽立「彰化縣警察局辦理
105年度連網型治安要點錄影監視系統維護案契約」(包含單價清單、彰化縣警察局財物採購投標須知、彰化縣警察局
105年度連網型治安要點錄影監視系統保養維護暨設備採購規格功能需求說明書、維修零組件之表單格式、故障檢修查驗報告表之表單格式、維修記錄照片之表單格式、錄影監視系統清冊等資料,下合稱系爭維護契約);其後復各於105年10月21日、同年12月19日分別簽立增購契約協議書,將原契約價金新臺幣(下同)700萬元,先變更為943萬7,000元、再變更為1,050萬元(下合稱系爭增購契約協議)。而依兩造間之約定,若前開錄影監視系統清冊內所載之各該鏡頭,經被告所屬各地警局報修並通知伊後,伊即須依約前往現場進行維修或更換新品。於締約後,經被告所屬各地人員通報,伊乃實際前往現場檢修施工,各路口之金額皆未逾10萬元,且已會同各分局及分駐所承辦人員共同查驗,由各該承辦人員在相關故障檢修查驗報告表、維修四聯單、維修記錄照片等文件上用印確認,故各該維修項目皆已進行確認,業已完工,亦辦畢驗收,應於完工時起算瑕疵發見期間。又伊就105年11月份、12月份之各路口請款資料(含故障檢修查驗報告表、維修四聯單、維修記錄照片),分11月上半月、11月下半月、12月上半月、12月下半月,全部送交各分局,依政府採購法施行細則第92條規定,機關應於收受日起30日內辦理初驗,若被告認為請款資料有缺失,依據系爭維護契約第5條第1項第6款規定,應於收到請款資料之當月審查完畢、要求伊與各分局檢討改正,被告亦得隨時透過線上監視系統查驗伊所完成之工作有無瑕疵,但被告針對105年11月份之請款,卻於106年11月9日始通知其中82筆請款、共122萬4,450元(詳如附表一所示)須於106年11月19日以前補正資料;針對105年12月份之請款,則於107年4月
9日通知須就其中87筆請款、共277萬2,350元(詳如附表二所示)須於107年4月19日以前補正資料,被告給予伊之補正期限僅為10日,並不公平,且被告應有逾期驗收之情形,應構成美國司法實務上之「擬制受領」而發生受領之效力;況鏡頭之錄影資料受限於儲存設備之容量,無法保留超過
1個月,於被告通知伊有各該瑕疵須進行補正時,相關錄影資料已因時間經過而遭覆蓋,致伊無法進行補正,此一後果不應由伊承擔;縱認有個別項目存有瑕疵,被告之減價收受、逾期扣款等權利,應已逾1年之瑕疵發見期間、除斥期間;再者,該等瑕疵並不影響其他零件,被告所主張之各該缺失,多僅為照片之缺漏,或為單一零件數量之繕打錯誤,並不影響各路口監視錄影器之實質功能運作,亦無減少各該路口監視器之通常效用或契約預定效用,依系爭維護契約第4條第1項規定,減價收受者,應按「不符項目標的」之契約價金予以減價,而非各「路口」之全部項目標的均予減價;此外,系爭維護契約之內容,乃被告於招標前即已擬定,原告於得標後,並無與被告討論商議條款內容之空間,系爭維護契約第4條第1項減價100%之約定,對原告亦非公平,被告就系爭爭議款拒絕給付全部價金,顯非可採。而上開82筆、87筆請款(詳如附表一、二所示,下合稱系爭爭議款);另本件若有逾期違約金之問題,則請依民法第252條規定予以酌減。爰先位依系爭維護契約與系爭增購契約協議之契約法律關係,備位依民法第179條規定,提起本件訴訟等語。並聲明:㈠被告應給付原告399萬6,800元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。
㈡願供擔保,請准宣告假執行。
參、被告則以:兩造間之契約屬於開口契約,以書面驗收方式代替現場驗收,原告在修繕前必須先拍照存證,拍照存證後,原告即得直接修繕,於修繕後亦須拍照存證,再由警局或派出所相關人員確認影像畫面是否正常,原告須向伊說明零件損壞程度及修繕方式,伊並無前往現場進行驗收之義務,又系爭爭議款所涉之各路口設備,恐已另為第二次、第三次之維修,而無前往現場驗收先前維修狀況之可能;再者,請款資料之陳送,屬於原告須交付之工作,本件無民法第498條第2項規定之適用,於伊之保安科人員接獲原告請款資料後,始屬「可得驗收之程序完成」,而伊之保安科人員於106年11月9日就原告105年11月份請款(共119筆)辦理書面驗收時,發現原告所提出之請款資料及實際檢修內容,其中91筆有錯誤、不完整等疏失,乃通知原告應於106年11月19日以前補正,原告雖於106年11月23日函報改善完畢,但伊於107年2月27日複驗後,仍認為其中82筆資料有缺失(詳如附表一、附件所示);至原告105年12月份請款(共125筆),伊於107年4月9日辦理書面驗收,認其中114筆有缺失,乃通知原告應於107年4月19日以前補正,原告雖於
107年4月30日函報改善完畢,但伊於107年5月31日複驗後,仍認為其中87筆資料有缺失(詳如附表二所示),伊既已於106年11月9日、107年4月9日發見瑕疵,相距原告交付各該請款資料,並未逾1年之瑕疵發見期間,且伊發見瑕疵後,即通知原告應予補正,亦無超逾1年除斥期間之問題,而原告迄未就上揭82筆、87筆請款(即系爭爭議款所涉請款)予以補正,伊自不得圖利廠商逕予付款,並應依系爭維護契約第4條第1項之約定,辦理減價收受、減價比例為
100%,故本件伊自無給付系爭爭議款之義務,更無不當得利可言等語置辯。並聲明:㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡願供擔保,請准宣告免為假執行。
肆、兩造爭執及不爭執事項:
一、不爭執部分(見院二卷第287頁至第289頁):㈠被告辦理105年度連網型治安要點錄影監視系統維護案,對
外招標,由原告得標。兩造於105年1月15日簽立系爭維護契約(見院一卷第29頁至第51頁);復於同年10月21日簽立增購契約協議書【105年連網型治安要點錄影監視系統保養維修暨設備採購案】,將原契約價金700萬元,辦理增購,變更為943萬7,000元;又於同年12月19日簽立增購契約協議書【105年連網型治安要點錄影監視系統保養維修暨設備採購案(第2次增購)】,再將原契約價金由943萬7,000元,辦理增購,變更為1,050萬元(分見院一卷第223頁至第226頁、第227頁至第230頁,院二卷第137頁、第134頁)。而兩造間之契約內容,應包含單價清單、財物採購投標須知、彰化縣警察局105年度連網型治安要點錄影監視系統保養維護暨設備採購規格功能需求說明書、故障檢修查驗報告表之表單格式、維修記錄照片之表單格式、錄影監視系統清冊所載鏡頭(分見院二卷第287頁、第283頁至第284頁,院一卷第53頁至第172頁)。
㈡依據兩造間之契約約定,○○○區○○○路口錄影監視系統
如發生故障,應由被告所屬人員主動通報原告後,原告再前往現場檢修(分見院二卷第7頁、第133頁)。至於各零件之價格,則應按系爭維護契約之附件1即單價清單所載內容計算(分見院二卷第7頁、第133頁)。
㈢原告就105年11月份之施作,請款共119筆,被告於106年
11月9日辦理驗收,107年2月27日辦理複驗;原告就105年12月共請款125筆,被告於107年4月9日辦理驗收,於
107年5月31日辦理複驗。被告就上開105年11月份、12月份之請款,其中各有82筆、87筆請款【該82筆、87筆請款,即為系爭爭議款】,目前均未撥款予原告;至於兩造間其餘請款,則無爭執(分見院二卷第285頁至第287頁、第361頁、第371頁)。
㈣系爭爭議款所涉及之施工路口、地點,為如附表一、二所示
(整理自院二卷第361頁至第370頁、第371頁至第391頁,及函覆警一卷至函覆警十二卷)。又如附表一、二所示之工作,其事實經過乃係被告所屬各地人員通報原告後,原告前往現場進行檢修(見院二卷第285頁至第289頁)。
二、爭執部分:㈠原告先位主張依兩造間之契約法律關係,請求被告應給付系
爭爭議款,有無理由?如為有理由,數額應為若干?㈡原告備位主張不當得利之法律關係,請求被告應給付系爭爭
議款,有無理由?如為有理由,數額應為若干?
伍、本院得心證之理由:
一、按當事人互相表示意思一致者,無論其為明示或默示,契約即為成立,民法第153條第1項定有明文。而解釋契約,固須探求當事人立約時之真意,不能拘泥於契約之文字,但契約文字業已表示當事人真意,無須別事探求者,即不得反捨契約文字而更為曲解;且當事人締結之契約一經合意成立,雙方均應受其拘束(參見最高法院109年度台上字第348號判決、98年度台上字第1305號裁定意旨)。次按,稱承攬者,謂當事人約定,一方為他方完成一定之工作,他方俟工作完成,給付報酬之契約;約定由承攬人供給材料者,其材料之價額,推定為報酬之一部,民法第490條規範明確。又承攬人完成工作,應使其具備約定之品質,及無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵,承攬之工作有瑕疵者,定作人得定相當期限,請求承攬人修補之;而因可歸責於承攬人之事由,致工作發生瑕疵者,定作人除依規定請求修補或解除契約,或請求減少報酬外,並得請求損害賠償,該等定作人請求承攬人負瑕疵擔保責任之期間,分為瑕疵發見期間及權利行使期間,前者謂定作人非於其期間內發見瑕疵,不得主張其有瑕疵擔保權利之期間,民法第498條至第501條規定屬之,原則上自工作交付時起算,無須交付者自工作完成後起算;後者指擔保責任發生後,定作人之權利應於一定期間內行使,否則歸於消滅之期間,民法第514條第1項規定屬之,該等權利行使期間,乃基於承攬性質及法律安定性所為之特別規定,以促定作人從速行使權利(參照最高法院107年度台上字第625號、106年度台上字第2851號、10
1年度台上字第1960號、102年度台上字第1404號、99年度台上字第426號判決意旨)。經查:
㈠兩造於上揭時間分別簽立系爭維護契約、系爭增購契約協議
等事實,為兩造所不爭執,自堪信為真實。又系爭維護契約第1條第4項約定「契約文件之一切規定得互為補充,如仍有不明確之處,應依公平合理原則解釋之。如有爭議,依採購法之規定處理。」;而政府採購法第3條前段、第6條第
1項前段亦分別明定「政府機關、公立學校、公營事業辦理採購,依本法之規定」、「機關辦理採購,應以維護公共利益及公平合理為原則」,是揆諸首揭說明,兩造間所涉之契約內容,如系爭維護契約、系爭增購契約協議已明文約定,即應以約定之內容為準,兩造皆受其拘束,倘有不明確之處,則依公平合理原則解釋之。次查,系爭增購契約協議之約定略以:兩造間之契約價金最終變更為1,050萬元,履約期限變更為至105年12月31日止或施工派修至維修經費1,050萬元耗盡為止,系爭增購契約協議附於系爭維護契約之後,為系爭維護契約之一部分,其效力同於系爭維護契約,並自系爭增購契約協議生效後取代已修改之原條文等節(見院一卷第223頁至第229頁),是系爭增購契約協議係合意變更兩造間所涉之契約價金、履約期限,其餘事項則仍按系爭維護契約之約定,應堪認定。
㈡系爭維護契約第5條第1項第1款第2點約定「本局錄影監
視系統故障經乙方(即原告)會同分駐(派出)所修復且於維修四聯單確認簽章即視為完工」乙節,又如附表一、二所示系爭爭議款之工作,其事實經過均係由被告所屬各地人員通報原告後,原告始前往現場檢修,各筆金額均未逾10萬元,且經被告所屬人員在各該維修四聯單上用印確認等事實,未據兩造所爭執,並有卷附之系爭維護契約、被告以107年12月13日函文提出之相關檢修紀錄即函覆警一卷至函覆警十二卷為證(分見院一卷第33頁、第337頁,其餘詳如附表一、二之卷證出處欄所示);兼以被告自陳:原告於修繕後,須與警局或派出所確認攝影畫面是否正常,維修四聯單係確認廠商是否竣工之證明,維修四聯單上之簽章表示該等品項之維修工程已為完工等情(分見院一卷第348頁,院二卷第
257頁、第285頁);復原告係因接獲被告所屬各地人員通報後,始前往各該路口進行維護修繕,而依卷內既有事證,未見有何被告所屬人員勾串原告而謊報故障、抑或明知未修繕至可供正常使用狀態卻仍同意用印等類情事,揆諸上開說明,足見如附表一、二所示之82筆、87筆工作,於被告所屬人員發現各該系統出現須予維修之情形,通知原告,經原告進行維護暨修繕施作後,應均已修復為可供正常使用之狀態,被告所屬人員始在各該故障檢修查驗報告表、維修四聯單、維修記錄照片等文件上用印確認。是附表一、二所示之工作,於被告所屬權責人員在維修四聯單上確認用印後,應即視為完工,堪可認定。易言之,縱依被告所述,兩造間之契約具開口契約之性質(即在一定期間內,以一定金額或數量為上限之採購,依契約單價及實際施作或供應之數量結算,由機關視實際需要隨時通知得標廠商履約,參見行政院公共工程委員會101年6月19日工程企字第10100227040號函釋意旨),應認於被告交辦時,原告方有施工義務,施工期間自應以被告交辦各該工程之日至各項工程竣工日之期間計算,即以每份交單為管制單元,並應以每一單元施作之竣工日期,為各該單元之完工日期(最高法院104年度台上字第2159號判決、98年度台上字第37號裁定均同此見解)。再查,於原告完工後,各該路口之錄影監視系統即由被告所屬各地人員進行使用,當無須就此交付被告;又錄影監視系統之維護工作,應非屬於建築物或其他土地上之工作物或為此等工作物之重大修繕,揆諸首揭說明,系爭爭議款所涉之如附表
一、二所示工作,各於如附表一、二所示之完修時間視為完工,應分別自如附表一、二所示完修時間起算1年之瑕疵發見期間。
㈢被告雖抗辯原告之工作,包含書面請款資料之陳送,此亦屬
於原告應交付之工作等詞(見院三卷第30頁),惟被告前已表示:維修四聯單係確認廠商是否竣工之證明,維修四聯單上之簽章表示該等品項之維修工程已為完工等語,俱如上述,苟謂請款資料之交付亦屬於原告之工作,須經原告交付方得謂之完工,被告所為之抗辯實屬前後扞挌,是否可信,自非無疑。況完工、驗收、請款,實屬不同概念,非得混淆視之,系爭維護契約第5條第1項第1款第2點及系爭維護契約之需求說明書「捌、工程驗收及付款說明」均明文約定「於維修四聯單確認(簽章)即視為完工」、原告於「完工後」,始應依約定之格式製作故障檢修查驗報告表等文件,進行後續請款、驗收付款等事宜(分見院一卷第33頁、第93頁),兩造既已就此明文約定,被告自應受其拘束,且該等契約文字已表示當事人真意,被告不得反捨契約文字而更為曲解,是被告此部分抗辯,應非可採。
㈣從而,系爭爭議款其中如附表一編號1至4、、至、
、至、、、至,及附表二所示之工作,各於如附表一編號1至4、、至、、至、、、至及附表二所示之時間完工,並分別起算1年瑕疵發見期間,被告抗辯其於106年11月9日始就如附表一所示工作發見瑕疵、於107年4月9日始就如附表二所示工作發見瑕疵,應均已超逾瑕疵發見期間,揆諸上開說明,被告已不得主張該等工作存有相關瑕疵,自無從進以抗辯其得100%減價收受。是以原告援引系爭維護契約、系爭增購契約協議之法律關係,請求被告應給付該等工作之款項,即屬有據。至系爭爭議款之其餘款項所涉之工作(即如附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示),於完工後,經被告抗辯其於106年11月9日發見相關瑕疵,並已通知原告應於106年11月19日以前予以補正,皆未超逾瑕疵發見期間或權利行使期間,原告主張被告此部分權利已逾除斥期間而消滅等語,則非可採。
二、按民法所謂條件,係當事人以將來客觀上不確定事實之成就或不成就,決定法律行為效力之發生或消滅之一種附款,故使法律行為效力發生或消滅,為附條件法律行為之本質;倘當事人非以法律行為效力之發生,而僅以其履行繫於不確定之事實者,雖亦屬約款之一種,然此約款並非條件,應解釋為於其事實發生時,為權利行使期限之屆至。在此情形,若債務人因其違反誠信之行為致該事實不發生,應認其期限已屆至,方符公平(最高法院88年度台上字第1451號判決意旨可參)。次按,行政院公共工程委員會於89年11月6日以(89)台工程管字第89032241號函釋載明:工程款付款時間點及審核程序,凡契約有規定者,應確實依契約規定辦理之旨(見院三卷第135頁)。經查:
㈠系爭維護契約第5條第1項約定略以:每月辦理驗收1次;
每筆故障項目完工後,原告即應依系爭維護契約之格式製作故障檢修查驗報告表、維修零組件記錄照片(照片應顯示日期),並分別彙整每月1至10、11至20、21至30日故障項目核銷請款資料,於當月10、20、30日下班前分別陳送轄區分局;原告應配合各分局、分駐(派出)所確認查驗維修品項及數量,系爭維護契約之維修、保養項目採全面檢核方式驗收;金額未逾10萬元者,由原告及轄區分駐(派出)所承辦人員查驗之;分駐(派出)所承辦人因故無法查驗時,由保管人、副所長、所長或分局第四組指定職務代理人員查驗;前揭「查驗」係指由原告及被告所屬單位共同針對故障項目維修方式、進行核對查驗其替換設備及工法、請款資料內容是否名符其實、故障設備是否已修復正常運作錄影中稱之;確認各該資料及維修費用無訛後,由轄區分局簽章、彙整;當月請款資料經查驗後,由各分局每月彙總每月上、中、下旬請款資料,於當月13、23日及次月3日前函報被告保安科審核;保安科審查若發現錯漏,於當月得函回分局與原告檢討改正之等內容(見院一卷第33頁)。而彰化縣警察局105年度連網型治安要點錄影監視系統保養維護暨設備採購規格功能需求說明書「捌、工程驗收及付款說明」第1點關於請款資料彙整之規範日期(見院一卷第93頁),核與上揭系爭維護契約第5條第1項之約定有所歧異,惟因該需求說明書屬於契約之附件,是依系爭維護契約第1條第3項第7款,本件仍應以系爭維護契約第5條第1項之約定內容為準。至被告固抗辯兩造間就原告請款資料之陳報期程,曾另行協商討論並作成協議等語,且提出105年1月30日會議紀錄為據(分見院二卷第352頁至第354頁、第431頁至第437頁),但此為原告所爭執,並主張該次會議乃係針對104年度之採購案等語,而觀諸被告於105年2月15日所發之函文暨隨函檢附之該次會議紀錄,其主旨係針對「104年度非網路型」之設備採購案,說明欄第二項則就104年、105年分別記載,核與系爭維護契約、系爭增購契約協議所涉之「105年連網型」系統,年度不同,設備有別,無從遽斷與系爭維護契約確為同一契約,甚或進以推認該次會議確係就系爭維護契約、系爭增購契約協議所涉之請款流程進行討論並為合意變更,是原告主張該次會議紀錄與本件無涉等語,尚非無據,自無從逕予採為本件認定之基礎。
㈡系爭維護契約第5條第1項既已分別明文約定「驗收」、「
查驗」之相關程序,業如前述,堪認兩造已合意約明該2者分屬不同程序,原告主張被告所屬人員完成查驗後,即為驗收完畢等語,應無足採。又原告所完成之各該工作,係採「全面檢核」,且如附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示之工作,均未逾10萬元(詳如附表一「請款總額」欄所示),是依上開說明,應由原告及被告所屬各該分駐(派出)所承辦人員就該等工作,依約辦理「查驗」程序,即應由被告所屬各該分駐(派出)所承辦人員確認原告就如附表一編號5至、、、至
、至、至、至、、所示工作所維修之品項及數量、替換設備、工法、請款資料內容是否名符其實、故障設備是否已修復正常運作錄影中等節。而被告抗辯:系爭維護契約免辦現場查驗等語(見院二卷第265頁至第266頁),或抗辯:伊所屬人員僅在現場檢視故障之錄影監視系統是否可正常運作,至於原告更換何種及多少設備、請款資料之項目是否名符其實,並無可能現場立即知悉等詞(見院三卷第29頁),均與上揭約定明顯不符,既系爭維護契約已約明查驗程序,被告應受拘束,無從將相關現場查驗責任僅歸由原告一方承擔。
㈢再者,待完成查驗程序後,被告所屬各分局應「每月」彙總
「每月」之請款資料,於當月函報被告保安科進行審核,保安科審查後,若發現錯漏,得於「當月」函回分局與原告檢討改正,此亦於系爭維護契約第5條第1項所約明。本件原告主張其有按月提出105年11月間請款資料之事實,雖據被告所否認,惟參諸附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示工作,其各該維修四聯單上所顯示之維修時間、維修記錄照片所顯示之拍攝時間,核與故障檢修查驗報告表上所載之完修時間、被告要求原告補正之時間,均互可勾稽,而原告完工後,為求儘速取得款項,應無無故拖延提出相關請款資料之理。而被告雖抗辯:如附表一編號1、8、、、所示工作(即彰化分局編號1、12,北斗分局編號7、9,和美分局編號11)之施工前、後螢幕截圖影像日期分別為106年1月、106年1月、
105年12月,原告應係各於106年1月製作彰化分局與北斗分局之請款資料,於105年12月製作和美分局之請款資料,製作完成後,始送各分局查驗等語(分見院三卷第31頁、第
115頁),但查,經本院檢視該等請款資料,相關照片之顯示時間各為105年11月1日、105年11月20日、105年11月15日、105年11月17日、105年11月18日(至於106年11月10日所拍攝之照片則應係原告接受被告106年11月9日之補正通知後所提出,分別詳見附表一編號1、8、、、「卷證出處」欄所示),並未發現被告所稱之截圖記錄,而被告就其所屬分局收受各該請款資料之實際時間,亦未能一一具體指明,復未提出其他具體證據資料以資證明原告究有何等無故拖延提出請款資料之事實,本院無從逕認被告此部分所辯為真實。
㈣循此,原告就如附表一編號5至、、、至、至
、至、至、、所示工作,提出相關請款資料,且經被告所屬人員完成查驗後,被告所屬各該分局即應依約按月彙整該等請款資料,並於當月函報被告保安科審核,被告保安科將當月請款資料全數審查完畢後,若發現錯漏,當月得函回各該分局與原告檢討改正,既系爭維護契約約定該等程序應於每月、當月為之,即係為求時效,俾利被告審核、原告補正,共同促進契約合理履行,若被告遲延彙整、審核,難認符合契約之約定或誠信原則。本件被告就系爭爭議款之其中如附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示之工作,雖抗辯有如附件相對應編號所示之瑕疵,惟觀諸該等瑕疵,大多涉及原告未就各該零件分別檢附詳細之施工前、後照片、或照片模糊、或照片重複、或截圖有誤、或未敘明施工前之拍攝方向、或施工後之車牌畫面過大等節(詳如附件相對應編號所示之瑕疵),然而,被告保安科人員係遲至106年11月9日始就原告業經查驗完成之105年11月份請款資料進行審核,相距各該工作之實際完工時間已逾多月,原告主張被告之審核已逾合理期間,尚非無據。又於完工後迄至被告於106年11月9日辦理審核,業已超逾10個月,各該錄影監視系統於此段期間應持續正常運作中,衡諸情理,相關影像當已遭到覆蓋,難以截取,且相關系統設備更可能另為其他修繕、更換,縱令被告於106年11月9日審核後,給予原告10日期間以資補正,事實上亦難期待原告可於完工超逾10個月後補提相關影像以為補正,原告主張因被告遲延審核而致其難以補正相關資料等語,尚非毫無所憑。至被告內部程序是否須經層層遞交(見院三卷第161頁),此應僅屬被告內部流程之控管事宜,應無從作為被告保安科遲延審核相關請款資料之正當事由。況被告就105年11月份之請款,有何必須遲延至106年11月9日方得審核之正當事由,並未具體指明抑或提出相關事證以資憑佐,被告本當依誠信原則履行其債務,應於相當期間內進行正式審核手續,被告卻遲延為之,致給付款項之期限未能屆至,迄至多月後,原告已難以就審核未通過之事由依約適時補正相關資料,被告再以該等事由拒絕給付款項,揆諸上開說明,被告履約之方法有違誠信,被告就附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示工作,仍應負給付款項之責。
㈤又查,原告就附表一編號5至、、、至、至
、至、至、、所示工作,確有未依約定提出施工前、後之資料缺失情事(例如:函覆警四卷第51頁、第61頁、第99頁,函覆警七卷第15頁、第217頁,函覆警八卷第39頁),原告復自陳其就零件數量有繕打失誤之舉措(見院一卷第333頁),該等瑕疵核與被告是否遲誤審核,並無何等直接關連,被告抗辯原告應就此負瑕疵責任,其得依系爭維護契約第4條第1項約定,按不符項目標的之契約價金減價100%等語,應屬有據。惟如附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示工作,完工時間距今已逾數年,或已歷經其他修繕、更換,縱令重回現場審查,亦難詳加確認當初各該修繕實況,進以比對原告在故障檢修查驗報告表上所臚列品項、數量之真實性、或加以一一計算不符項目標的究係為何,足認被告受有損害而其數額之證明顯有重大困難,依民事訴訟法第222條規定,本院應審酌一切情況,依所得心證定其數額。而經本院綜合審酌上揭諸節,兼衡被告內部經審核後,認為如附表一所示工作之使用無安全顧慮,缺失項目亦未損及維修鏡頭監控錄影品質、效能,且不影響被告治安要點錄影監視系統整體錄影監視、治安監控之使用、功能及效益等節,有被告107年3月6日後勤科之簽呈在卷可佐(見院二卷第397頁),是認被告就如附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示工作之損害數額應按各該項目請款總額之半數酌定之。被告抗辯該等路口之修繕項目應均全部100%減價收受等語,則難憑採。
三、從而,原告主張被告應就系爭爭議款之其中如附表一編號1至4、、至、、至、、、至,及附表二所示工作之請款總額,共3,058,845元【計算式:(1,224,000-000-0,000-000-00,715-9,755-1,000-25,810-4,570-92,435-1,640-10,420-4,460-41,640-9,460-8,000-000-00,480-35,000-000-0,460-9,460-74,900-35,195-83,165-36,005-50,025-62,000-000-0,300-13,985-18,000-000-000-000-00,255-26,245-9,460-11,395-10,000-000-0,350-10,410-10,000-000-0,000-000-000-00,285-9,460-1,935-9,000-000-00,080-28,400-11,425-10,195-4,305-11,020)+2,772,350=3,058,845元】,再加計如附表一編號5至、、、至、至、至、至、、所示工作之請款總額之半數即468,977元【即前開各該扣除數額之半數】,合計3,527,822元,應屬有據;逾此範圍之請求,則為無理由。另原告固主張本件若有違約金之問題,則請求依民法第252條規定予以酌減等語(見院三卷第189頁)。惟原告就其所稱之違約金,並未具體指明究係屬於附表一、二之何筆請款,且查,被告各於107年3月12日以彰警後字第1070016005號函、於107年6月25日以彰警後字第1070049410號函表示就系爭爭議款減價100%,不再處懲罰性違約金等情(分見院二卷第237頁至第239頁、第241頁至第
243頁),既被告就系爭爭議款並未對原告進行違約金之扣款,被告亦未就系爭爭議款實際撥付款項予原告,本件應無原告所述之違約金酌減之問題,併予指明。
陸、綜上所述,原告先位本於兩造間之契約法律關係,請求被告應給付3,527,822元,及自民事起訴狀繕本送達翌日即107年11月2日(見院一卷第285頁)起至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由,應予准許;逾此範圍之請求,則為無理由,應予駁回。又原告之先位主張,既為有理由,則其所為之備位主張,即無庸審酌,併予指明。再兩造各陳明願供擔保,聲請宣告准、免予假執行,關於原告勝訴部分,核無不合,爰分別酌定如主文所示之相當擔保金額准許之。至原告敗訴部分,其假執行聲請失所附麗,應予駁回。
柒、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據,經審酌後認與判決結果無影響,爰不再逐一論述,附此敘明。
捌、據上論結,本件原告之訴為一部有理由,一部無理由,依民事訴訟法第79條、第390頁第2項、第392條第2項,判決如主文。
中華民國109年8月24日
民事第二庭法官林幸頎以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後10日內補提上訴理由書(須附繕本)。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國109年8月24日
書記官吳曉玟附表一(即系爭爭議款中關於105年11月份之82筆請款)┌─┬──────┬─────┬──────┬───────┐│編│機關分局│施工地點│報修時間│卷證出處││號│------------││------------││││列管文件編號││完修時間││││(即請款編號)││------------││││││請款總額││││││(元,新臺幣)││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│1│彰化分局│Aa203│105.10.28│函覆警八卷第1│││------------│辭修路後站│------------│頁至第4頁│││001│停車場出入│105.11.01│││││口│------------││││││4,600││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│2│彰化分局│Ah101│105.10.28│函覆警八卷第5│││------------│中山路-金│------------│頁至第8頁│││002│馬路口│105.11.02││││││------------││││││31,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│3│彰化分局│Ag214│105.11.03│函覆警八卷第18│││------------│ 泰瑞街 、泰│------------│頁至第20頁│││005│和東街口│105.11.06││││││------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│4│彰化分局│Aj208│105.11.03│函覆警八卷第21│││------------│芬草路與縣│------------│頁至第24頁│││006│芬路口│105.11.07││││││------------││││││7,000││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│5│彰化分局│Ah205│105.11.05│函覆警八卷第25│││------------│中山路三段│------------│頁至第28頁│││007│608號(國│105.11.09│││││ 聖國小 )│------------││││││960││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│6│彰化分局│Am219│105.11.05│函覆警八卷第29│││------------│花壇鄉 彰員 │------------│頁至第32頁│││008│路三段402│105.11.09│││││巷177弄口│------------││││││4,020││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│7│彰化分局│Aa211│105.11.07│函覆警八卷第37│││------------│中華西路陸│------------│頁至第39頁│││011│橋下│105.11.11││││││------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│8│彰化分局│Am210│105.11.14│函覆警八卷第40│││------------│聽竹街、環│------------│頁至第46頁│││012│山路口│105.11.20││││││------------││││││13,715││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│9│彰化分局│An208│105.11.15│函覆警八卷第47│││------------│花壇鄉三芬│------------│頁至第52頁│││013│路與中春街│105.11.19│││││口│------------││││││9,755││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Af206│105.11.18│函覆警八卷第56│││------------│永芳路、線│------------│頁至第58頁│││015│東路口│105.11.22││││││------------││││││1,000││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Af201│105.11.22│函覆警八卷第63│││------------│彰水路、彰│------------│頁至第69頁│││017│ 鹿路 口│105.11.28││││││------------││││││25,810││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Af101│105.11.24│函覆警八卷第70│││------------│中華西路(│------------│頁至第73頁│││018│彰化交流道│105.11.28│││││)│------------││││││4,570││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Am203│105.11.25│函覆警八卷第74│││------------│ 彰員路 、忠│------------│頁至第91頁│││019│孝、 烏松巷 │105.12.01│││││口│------------││││││92,435││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bb21608│105.11.02│函覆警一卷第18│││------------│ 員林市 三潭 │------------│頁至第21頁│││006│巷西區運動│105.11.06│││││公園│------------││││││13,160││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bb21108│105.11.09│函覆警一卷第25│││------------│ 員林市中山 │------------│頁至第28頁│││008│南路與 惠來 │105.11.13│││││街口│------------││││││1,640││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Ba22808│105.11.15│函覆警一卷第29│││------------│ 員林市中正 │------------│頁至第32頁│││009│路與南昌路│105.11.19│││││口│------------││││││10,420││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ci21008│105.10.28│函覆警一卷第40│││------------│秀水鄉彰水│------------│頁至第43頁│││001│路與復新街│105.11.02│││││口│------------││││││9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Cf10408│105.11.03│函覆警一卷第47│││------------│福興鄉台76│------------│頁至第50頁│││003│線(北岸)│105.11.07│││││與臨海路一│------------│││││段│3,740││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ce20108│105.11.04│函覆警一卷第51│││------------│鹿港鎮 鹿和 │------------│頁至第54頁│││004│路2段265號│105.11.08│││││前路口│------------││││││4,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Cf10908│105.11.04│函覆警一卷第55│││------------│福興鄉台76│------------│頁至第57頁│││005│線南岸與番│105.11.08│││││花路口│------------││││││6,000││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ci21208│105.11.05│函覆警一卷第58│││------------│秀水鄉彰水│------------│頁至第61頁│││006│路、秀福路│105.11.09│││││與福陵巷口│------------││││││4,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Cc10308│105.11.06│函覆警一卷第65│││------------│鹿港鎮鹿草│------------│頁至第70頁│││008│路三段 與濱 │105.11.10│││││海路口(楊│------------│││││仔厝橋南北│41,640│││││岸)│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ch20408│105.11.09│函覆警一卷第82│││------------│福興鄉台76│------------│頁至第85頁│││012│線大有橋(│105.11.13│││││往鹿港方向│------------│││││)│9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Cf20108│105.11.10│函覆警一卷第91│││------------│福興鄉縣14│------------│頁至第95頁│││014│4與員鹿路│105.11.14│││││口│------------││││││8,480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ci21208│105.11.18│函覆警一卷第99│││------------│秀水鄉彰水│------------│頁至第101頁│││016│路、秀福路│105.11.22│││││與福陵巷口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca20108│105.11.22│函覆警一卷第│││------------│鹿港鎮公園│------------│105頁至第117│││018│一路與公園│105.11.26│頁││││三路口│------------││││││43,480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca20808│105.11.22│函覆警一卷第│││------------│鹿港鎮民權│------------│118頁至第129│││019│路與菜園路│105.11.26│頁││││口│------------││││││35,005││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Da25208│105.10.31│函覆警七卷第1│││------------│北斗鎮西德│------------│頁至第9頁│││001│里中華路與│105.11.04│││││斗苑路口、│------------│││││四維路口│24,125││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Db20208│105.11.08│函覆警七卷第13│││------------│ 田尾 鄉田尾│------------│頁至第15頁│││003│村光復路與│105.11.12│││││ 三豐 路口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dd20908│105.11.08│函覆警七卷第20│││------------│埤頭鄉埤頭│------------│頁至第23頁│││005│村東環路與│105.11.12│││││埤頭路267│------------│││││巷口│9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│De21208│105.11.08│函覆警七卷第24│││------------│埤頭鄉中和│------------│頁至第28頁│││006│村溪林路與│105.11.12│││││竹圍路口│------------││││││9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dh20508│105.11.11│函覆警七卷第29│││------------│溪州鄉西畔│------------│頁至第41頁│││007│村西斗路與│105.11.15│││││廣一巷口│------------││││││74,900││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dh20408│105.11.11│函覆警七卷第42│││------------│溪州鄉西畔│------------│頁至第51頁│││008│村中西路二│105.11.15│││││段與中西路│------------│││││二段2巷口│35,195││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dd20408│105.11.12│函覆警七卷第52│││------------│ 埤頭鄉和豐 │------------│頁至第65頁│││009│村斗苑東路│105.11.19│││││145巷口及│------------│││││斗苑東路12│83,165│││││1巷口│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dd20308│105.11.12│函覆警七卷第66│││------------│埤頭鄉和豐│------------│頁至第77頁│││010│村新生路與│105.11.19│││││新生路97、│------------│││││98、146、│36,005│││││201巷口│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dh20608│105.11.16│函覆警七卷第78│││------------│溪州鄉柑園│------------│頁至第86頁│││011│村陸軍路與│105.11.16│││││過溪路口│------------││││││50,025││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dh22008│105.11.16│函覆警七卷第87│││------------│溪州鄉大庄│------------│頁至第99頁│││012│村田中路與│105.11.20│││││大同北路口│------------││││││62,735││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dd20108│105.11.18│函覆警七卷第│││------------│埤頭鄉和豐│------------│103頁至第105│││014│村斗苑東路│105.11.22│頁││││與南下交流│------------│││││道路口│480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Db11508│105.11.19│函覆警七卷第│││------------│ 田尾鄉 新生│------------│109頁至第111│││016│村光復路與│105.11.19│頁││││延平路口│------------││││││1,300││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dh20808│105.11.21│函覆警七卷第│││------------│溪州鄉成功│------------│112頁至第117│││017│村岸角巷與│105.11.22│頁││││產業道路、│------------│││││登山路口│13,985││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Da21608│105.11.21│函覆警七卷第│││------------│北斗鎮中寮│------------│118頁至第128│││018│里斗苑路與│105.11.25│頁││││中寮路、斗│------------│││││苑路2段307│18,475│││││巷口│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Df20908│105.11.21│函覆警七卷第│││------------│溪州鄉水尾│------------│136頁至第138│││021│村中山路與│105.11.25│頁││││彰水路口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dd21808│105.11.21│函覆警七卷第│││------------│埤頭鄉合興│------------│139頁至第141│││022│村斗苑西路│105.11.25│頁││││與稻香路口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Db20708│105.11.22│函覆警七卷第│││------------│田尾鄉南鎮│------------│142頁至第144│││023│村平和路1│105.11.25│頁││││段、平和路│------------│││││1段132巷口│480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Da22208│105.11.25│函覆警七卷第│││------------│北斗鎮新生│------------│145頁至第151│││024│里興農路1│105.11.29│頁││││段與興農路│------------│││││1段293巷│22,255│││││口│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ef21408│105.10.30│函覆警七卷第│││------------│伸港鄉中興│------------│155頁至第159│││001│路與濱二路│105.11.03│頁││││(福 安宮 前)│------------││││││4,705││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ed20808│105.11.03│函覆警七卷第│││------------│和美鎮 東谷 │------------│160頁至第166│││002│路與產業道│105.11.08│頁││││路口( 十茂 │------------│││││路與福馬街│23,200││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ee20308│105.11.03│函覆警七卷第│││------------│ 嘉寶里厚北 │------------│167頁至第174│││003│路與新闢道│105.11.08│頁││││路口│------------││││││17,290││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Eb20208│105.11.06│函覆警七卷第│││------------│和 美鎮彰和 │------------│181頁至第190│││006│、 道南 、太│105.11.10│頁││││平路口│------------││││││26,245││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ec20508│105.11.07│函覆警七卷第│││------------│和美鎮彰和│------------│191頁至第194│││007│路與東安路│105.11.11│頁││││口│------------││││││9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Eg12507│105.11.14│函覆警七卷第│││------------│線西鄉沿海│------------│204頁至第211│││011│路、東興路│105.11.18│頁││││、中山街口│------------││││││11,395││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Eg20608│105.11.14│函覆警七卷第│││------------│線西鄉沿海│------------│212頁至第219│││012│路1段、塭│105.11.18│頁││││仔路與坎頂│------------│││││路口│10,585││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ef21108│105.11.22│函覆警七卷第│││------------│伸港鄉中興│------------│220頁至第222│││013│路與海尾路│105.11.26│頁││││口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ef20808│105.11.24│函覆警七卷第│││------------│伸港鄉 曾家 │------------│223頁至第226│││014│路與線伸路│105.11.28│頁││││口(52號前│------------│││││路口)│2,350││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fe20708│105.10.31│函覆警四卷第1│││------------│埔鹽鄉 太平 │------------│頁至第5頁│││001│ 村成功路 與│105.11.04│││││成功1路口│------------││││││1,240││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa21908│105.11.01│函覆警四卷第6│││------------│西溪里銀錠│------------│頁至第9頁│││002│路與員鹿路│105.11.05│││││口│------------││││││4,710││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Ff21108│105.11.05│函覆警四卷第10│││------------│南港村埔港│------------│頁至第13頁│││003│路與埔菜路│105.11.09│││││口│------------││││││10,410││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa23008│105.11.06│函覆警四卷第14│││------------│東溪 里員鹿 │------------│頁至第17頁│││004│路與後溪巷│105.11.10│││││口│------------││││││10,435││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa23408│105.11.06│函覆警四卷第18│││------------│溪湖鎮西溪│------------│頁至第20頁│││005│里 忠溪 路與│105.11.10│││││後溪巷│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa20108│105.11.06│函覆警四卷第24│││------------│湖東里 青雅 │------------│頁至第27頁│││007│路與向上路│105.11.10│││││口│------------││││││9,940││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa23108│105.11.08│函覆警四卷第28│││------------│ 東溪里石鵝 │------------│頁至第30頁│││008│活動中心│105.11.12││││││------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa23808│105.11.08│函覆警四卷第34│││------------│溪湖 鎮平和 │------------│頁至第36頁│││010│里員 鹿路彰 │105.11.12│││││水路口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa21508│105.11.08│函覆警四卷第40│││------------│大突里二溪│------------│頁至第43頁│││012│路大突巷│105.11.12││││││------------││││││13,285││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fc21708│105.11.15│函覆警四卷第44│││------------│員鹿路1段│------------│頁至第47頁│││013│東明路口│105.11.19││││││------------││││││9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa20808│105.11.16│函覆警四卷第48│││------------│大突里大發│------------│頁至第51頁│││014│路與地政路│105.11.19│││││口│------------││││││1,935││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Gb20508│105.11.08│函覆警四卷第55│││------------│ 東閔路 、居│------------│頁至第58頁│││001│ 仁街新聖 │105.11.12│││││路口│------------││││││9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Gb20808│105.11.08│函覆警四卷第59│││------------│山腳路、復│------------│頁至第61頁│││002│興路口│105.11.12││││││------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ga21108│105.11.12│函覆警四卷第62│││------------│大社路與民│------------│頁至第72頁│││003│光路口│105.11.16││││││------------││││││18,080││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ga21208│105.11.12│函覆警四卷第73│││------------│復興路、中│------------│頁至第84頁│││004│山街口│105.11.16││││││------------││││││28,400││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Gb20808│105.11.12│函覆警四卷第85│││------------│山腳路、復│------------│頁至第91頁│││005│興路口│105.11.16││││││------------││││││11,425││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Gb20408山│105.11.12│函覆警四卷第92│││------------│腳路少輔院│------------│頁至第99頁│││006│前│105.11.16││││││------------││││││10,195││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hf20908│105.10.31│函覆警四卷第│││------------│大城鄉光復│------------│107頁至第110│││001│路22號(福│105.11.05│頁││││安宮)│------------││││││13,610││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hb20908│105.11.01│函覆警四卷第│││------------│二林鎮西庄│------------│111頁至第114│││002│里泉西巷9│105.11.05│頁││││號前│------------││││││13,735││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hg20508│105.11.01│函覆警四卷第│││------------│大城鄉 頂庄 │------------│115頁至第121│││003│村東厝路35│105.11.05│頁││││號前│------------││││││28,180││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│He20208│105.11.03│函覆警四卷第│││------------│竹塘鄉台十│------------│122頁至第124│││004│九線、東陽│105.11.07│頁││││路口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hd21008│105.11.03│函覆警四卷第│││------------│竹塘鄉民靖│------------│125頁至第128│││005│村文昌路與│105.11.07│頁││││成功路口│------------││││││9,460││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Ha21008│105.11.03│函覆警四卷第│││------------│二林鎮 趙甲 │------------│129頁至第133│││006│里鎮新殿、│105.11.07│頁││││鎮平巷口│------------││││││6,030││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hh10504│105.11.03│函覆警四卷第│││------------│ 芳苑鄉 斗苑│------------│139頁至第143│││008│路口與工區│105.11.07│頁││││路口│------------││││││1,440││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hk10304│105.11.04│函覆警四卷第│││------------│芳苑鄉台17│------------│144頁至第147│││009│線與功湖路│105.11.08│頁││││口│------------││││││12,420││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Ha11004│105.11.04│函覆警四卷第│││------------│二林鎮北平│------------│148頁至第152│││010│里四維街與│105.11.08│頁││││吉利街口│------------││││││45,510││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hb21108│105.11.18│函覆警四卷第│││------------│二林鎮西庄│------------│153頁至第156│││011│里西庄巷10│105.11.22│頁││││號│------------││││││4,305││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Ha21308│105.11.25│函覆警四卷第│││------------│二林鎮廣興│------------│157頁至第163│││012│里潭林路與│105.11.29│頁││││溝頭巷口│------------││││││11,020││└─┴──────┴─────┴──────┴───────┘附表二(即系爭爭議款中關於105年12月份之87筆請款)┌─┬──────┬─────┬──────┬───────┐│編│機關分局│施工地點│報修時間│卷證出處││號│------------││------------││││列管文件編號││完修時間││││(即請款編號)││------------││││││請款總額││││││(元,新臺幣)││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│1│彰化分局│Am213│105.12.12│函覆警九卷第8│││------------│花壇鄉虎山│------------│頁至第13頁│││004│街291巷口│105.12.16││││││------------││││││4,785││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│2│彰化分局│Af207│105.12.12│函覆警九卷第14│││------------│彰化市彰鹿│------------│頁至第20頁│││005│路-秀安路│105.12.16│││││口│------------││││││30,655││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│3│彰化分局│Af210│105.12.13│函覆警九卷第21│││------------│崙美路、中│------------│頁至第26頁│││006│華西路、平│105.12.17│││││安街│------------││││││67,980││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│4│彰化分局│Af210│105.12.13│函覆警九卷第27│││------------│崙美路、中│------------│頁至第31頁│││007│華西路、平│105.12.17│││││安街│------------││││││67,020││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│5│彰化分局│Af212│105.12.18│函覆警九卷第32│││------------│彰化市環河│------------│頁至第35頁│││008│街與水尾二│105.12.22│││││路87巷口│------------││││││6,185││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│6│彰化分局│Af214│105.12.18│函覆警九卷第36│││------------│彰化市水尾│------------│頁至第40頁│││009│一路與環河│105.12.22│││││街132巷口│------------││││││11,475││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│7│彰化分局│Am216│105.12.24│函覆警九卷第41│││------------│花壇鄉保安│------------│頁至第52頁│││010│宮前│105.12.28││││││------------││││││49,435││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│8│彰化分局│Aa204│105.12.27│函覆警九卷第53│││------------│自強南路、│------------│頁至第65頁│││011│自強南路13│105.12.31│││││8巷口│------------││││││44,925││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤│9│彰化分局│Ad102│105.12.29│函覆警九卷第66│││------------│彰化市中山│------------│頁至第73頁│││012│、孔門路口│105.12.31│││││(北上)│------------││││││26,090││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Am103│105.12.31│函覆警九卷第74│││------------│花壇鄉中山│------------│頁至第79頁│││013│路與溪南街│105.12.31│││││口(中山路│------------│││││北上)│6,865││││││││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Aa202│105.12.31│函覆警九卷第80│││------------│彰美路、自│------------│頁至第83頁│││014│強南路口│105.12.31││││││------------││││││13,235││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││彰化分局│Aj103│105.12.31│函覆警九卷第84│││------------│ 芬園鄉芬草 │------------│頁至第88頁│││015│路與碧興路│105.12.31│││││口│------------││││││6,055││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bc10108│105.12.04│函覆警五卷第1│││------------│員 林市員東 │------------│頁至第11頁│││001│路一段與二│105.12.08│││││ 段員東國小 │------------│││││(1)│57,745││││││││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bc10208│105.12.04│函覆警五卷第12│││------------│員林市員東│------------│頁至第20頁│││002│路1段與2│105.12.08│││││段員東國小│------------│││││(2)│17,790││││││││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bd21008│105.12.06│函覆警五卷第48│││------------│員 林市員集 │------------│頁至第50頁│││004│路與 員集路 │105.12.10│││││493巷口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bg20308│105.12.06│函覆警五卷第55│││------------│永靖鄉永興│------------│頁至第57頁│││006│路與浮圳路│105.12.10│││││口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bb20808│105.12.13│函覆警五卷第62│││------------│員 林市莒光 │------------│頁至第72頁│││008│路與 至善街 │105.12.17│││││口│------------││││││44,750││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Ba10508│105.12.22│函覆警五卷第77│││------------│員林市中山│------------│頁至第82頁│││010│路與莒光路│105.12.26│││││橋北端(1)│------------││││││8,880││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Ba10608│105.12.22│函覆警五卷第83│││------------│員林市中山│------------│頁至第90頁│││011│路與莒光路│105.12.26│││││橋北端(2)│------------││││││7,440││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bf20208│105.12.22│函覆警五卷第91│││------------│聖瑤西路與│------------│頁至第101頁│││012│拾材路口(│105.12.27│││││269巷往南│------------│││││)│42,085││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bb21108│105.12.24│函覆警五卷第│││------------│員林市中山│------------│109頁至第119│││014│南路與惠來│105.12.27│頁││││街口│------------││││││66,760││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Be21808│105.12.25│函覆警五卷第│││------------│ 大村鄉 二抱│------------│120頁至第124│││015│路與新興巷│105.12.28│頁││││口│------------││││││36,085││││││││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bb21108│105.12.25│函覆警五卷第│││------------│員林市中山│------------│125頁至第134│││016│南路與惠來│105.12.28│頁││││街口│------------││││││52,395││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bd20408│105.12.27│函覆警五卷第│││------------│員林市山腳│------------│139頁至第146│││018│路與 坡姜巷 │105.12.31│頁││││口│------------││││││14,145││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bf20508│105.12.27│函覆警五卷第│││------------│大村鄉山腳│------------│156頁至第160│││020│路員 林豪景 │105.12.31│頁││││社區│------------││││││13,165││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bd20508│105.12.27│函覆警五卷第│││------------│員林市東西│------------│165頁至第174│││022│向快速道路│105.12.31│頁││││橋下與萬年│------------│││││巷口│44,210││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Ba22408│105.12.27│函覆警五卷第│││------------│員 林市員水 │------------│175頁至第186│││023│路與 林森路 │105.12.31│頁││││與忠孝街口│------------││││││41,180││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││員林分局│Bf20608│105.12.27│函覆警五卷第│││------------│大村後火車│------------│187頁至第198│││024│站│105.12.31│頁│││││------------││││││30,100││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca21008│105.11.27│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮 鹿西 │------------│1頁至第9頁│││001│路441巷與│105.12.01│││││441巷80弄│------------│││││巷口│17,115││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ci20508│105.12.01│函覆警十二卷第│││------------│秀水鄉 秀中 │------------│10頁至第25頁│││002│街與番花路│105.12.05│││││口│------------││││││50,815││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Cj20208│105.12.01│函覆警十二卷第│││------------│秀水鄉中山│------------│26頁至第37頁│││003│路與仁愛路│105.12.05│││││口│------------││││││35,765││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca22208│105.12.10│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮民生│------------│38頁至第49頁│││004│路與成功路│105.12.15│││││口│------------││││││48,120││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca21808│105.12.19│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮彰鹿│------------│60頁至第73頁│││006│路五段與東│105.12.23│││││崎一、二巷│------------││││││55,815││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ck20408│105.12.25│函覆警十二卷第│││------------│秀水鄉 馬興 │------------│82頁至第92頁│││008│村青埔橋│105.12.29││││││------------││││││44,950││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca20708│105.12.26│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮公園│------------│93頁至第99頁│││009│三路與公園│105.12.30│││││三路69巷口│------------││││││17,820││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ca22008│105.12.26│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮永定│------------│100頁至第110│││010│樂群路口│105.12.30│頁│││││------------││││││35,950││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ce20508│105.12.27│函覆警十二卷第│││------------│ 鹿港鎮鹿和 │------------│111頁至第114│││011│路四段360│105.12.30│頁││││巷與人和巷│------------│││││口│8,990││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ch20408│105.12.27│函覆警十二卷第│││------------│福興鄉台76│------------│115頁至第120│││012│ 縣大有橋 (│105.12.27│頁││││往鹿港方向│------------│││││)│15,440││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Cd20208│105.12.27│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮草港│------------│129頁至第140│││014│巷與鹿草路│105.12.30│頁││││口│------------││││││49,705││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││鹿港分局│Ce10408│105.12.29│函覆警十二卷第│││------------│鹿港鎮鹿和│------------│141頁至第148│││015│路三段138│105.12.31│頁││││巷口│------------││││││24,830││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Da20908│105.12.10│函覆警三卷第1│││------------│北斗鎮西德│------------│頁至第13頁│││001│里舜耕路與│105.12.14│││││神農路口│------------││││││59,150││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│De10108│105.12.10│函覆警三卷第14│││------------│埤頭鄉元埔│------------│頁至第25頁│││002│村文化路與│105.12.14│││││大學路、農│------------│││││場路口│77,800││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dg20208│105.12.10│函覆警三卷第26│││------------│溪州鄉三條│------------│頁至第29頁│││003│村中央路與│105.12.14│││││光路口│------------││││││13,405││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dg20608│105.12.10│函覆警三卷第30│││------------│溪州鄉三圳│------------│頁至第33頁│││004│村中央路二│105.12.14│││││段與溪埔巷│------------│││││、庄內巷口│13,285││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Db21008│105.12.20│函覆警三卷第34│││------------│田尾鄉溪頂│------------│頁至第47頁│││005│村三溪路與│105.12.24│││││塗墩巷口│------------││││││79,785││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dc10308│105.12.24│函覆警三卷第48│││------------│田尾鄉溪畔│------------│頁至第53頁│││006│村中山路二│105.12.28│││││段與溪畔巷│------------│││││、溪畔巷43│10,275│││││弄路口│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Df20608│105.12.26│函覆警三卷第59│││------------│ 溪州鄉俊仁 │------------│頁至第72頁│││008│路與中央路│105.12.30│││││、忠孝路口│------------││││││88,655││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Df20608│105.12.26│函覆警三卷第73│││------------│溪州鄉俊仁│------------│頁至第81頁│││009│路與中央路│105.12.30│││││、忠孝路口│------------││││││98,025││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Da11408│105.12.27│函覆警三卷第82│││------------│北斗鎮西安│------------│頁至第87頁│││010│里斗苑路與│105.12.31│││││復興路口│------------││││││5,880││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Db21408│105.12.28│函覆警三卷第88│││------------│ 田尾鄉北曾 │------------│頁至第99頁│││011│村順圳巷與│105.12.31│││││民權路口│------------││││││41,980││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││北斗分局│Dd20808│105.12.30│函覆警三卷第│││------------│埤頭鄉埤頭│------------│106頁至第114│││013│村埤頭路與│105.12.31│頁││││中南路、復│------------│││││興巷、育樂│32,080│││││巷口│││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ec20108│105.12.18│函覆警二卷第1│││------------│和美鎮 柑竹 │------------│頁至第15頁│││001│、美寮路口│105.12.22││││││------------││││││55,930││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ee10301│105.12.21│函覆警二卷第21│││------------│和 美鎮彰新 │------------│頁至第25頁│││003│、興工路口│105.12.25││││││------------││││││3,325││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ea20308│105.12.25│函覆警二卷第26│││------------│和 美鎮鹿和 │------------│頁至第38頁│││004│路六段與和│105.12.30│││││卿路口│------------││││││99,965││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Eg20708│105.12.27│函覆警二卷第39│││------------│線西鄉沿海│------------│頁至第53頁│││005│路一段163│105.12.31│││││號前│------------││││││38,050││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││和美分局│Ef10105│105.12.31│函覆警二卷第61│││------------│伸港鄉中興│------------│頁至第63頁│││007│、中山東路│105.12.31│││││口│------------││││││1,410││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fc21108│105.11.29│函覆警六卷第1│││------------│ 埔心鄉仁里 │------------│頁至第5頁│││001│村大發路與│105.12.03│││││奉化路口│------------││││││13,285││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fe20808│105.12.06│函覆警六卷第12│││------------│ 太平村好金 │------------│頁至第14頁│││004│路與番金路│105.12.10│││││口│------------││││││4,630││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fc20408│105.12.09│函覆警六卷第27│││------------│ 瓦北村員鹿 │------------│頁至第29頁│││007│路一段與柳│105.12.13│││││橋東口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa20208│105.12.09│函覆警六卷第30│││------------│大竹里西環│------------│頁至第40頁│││008│路與彰水路│105.12.13│││││口│------------││││││59,855││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fb20508│105.12.13│函覆警六卷第41│││------------│ 西勢里 西安│------------│頁至第53頁│││009│路與興安路│105.12.17│││││口│------------││││││58,190││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa22908│105.12.16│函覆警六卷第54│││------------│湖 西里大公 │------------│頁至第67頁│││010│路與福安路│105.12.21│││││口│------------││││││61,290││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fe20908│105.12.17│函覆警六卷第│││------------│ 天盛村番金 │------------│68頁至第78頁│││011│路與成功路│105.12.21│││││口│------------││││││40,125││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fb20408│105.12.27│函覆警六卷第│││------------│ 忠覺里崙子 │------------│99頁至第111頁│││015│腳路與忠溪│105.12.30│││││路口│------------││││││57,910││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fa20908│105.12.29│函覆警六卷第│││------------│員鹿路與地│------------│112頁至第121│││016│政路口│105.12.31│頁│││││------------││││││20,000││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││溪湖分局│Fd21108│105.12.30│函覆警六卷第│││------------│梧鳳村大溪│------------│122頁至第134│││017│路與瑤鳳路│105.12.30│頁││││五賢路口│------------││││││43,895││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ge10204│105.12.05│函覆警十一卷第│││------------│ 光文路 、惠│------------│14頁至第22頁│││003│民路、光聖│105.12.09│││││巷口(二水│------------│││││火車站前)│16,330││││││││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ge20908│105.12.05│函覆警十一卷第│││------------│光文路、惠│------------│23頁至第31頁│││004│民路、光聖│105.12.09│││││巷口│------------││││││21,000││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Gc21208│105.12.13│函覆警十一卷第│││------------│浮圳路、圳│------------│32頁至第42頁│││005│張巷口│105.12.17││││││------------││││││34,195││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ge20508│105.12.23│函覆警十一卷第│││------------│員集路、光│------------│47頁至第55頁│││007│文路口│105.12.27││││││------------││││││49,515││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Gc20108│105.12.25│函覆警十一卷第│││------------│中山路、中│------------│56頁至第60頁│││008│興路口│105.12.30││││││------------││││││20,620││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ga20108│105.12.27│函覆警十一卷第│││------------│員集路、公│------------│72頁至第77頁│││012│館路口│105.12.31││││││------------││││││9,855││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││田中分局│Ga21708│105.12.27│函覆警十一卷第│││------------│員集路、斗│------------│78頁至第82頁│││013│中路及復興│105.12.31│││││路口│------------││││││6,480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hb20608│105.11.28│函覆警十卷第7│││------------│二林鎮永興│------------│頁至第11頁│││002│里中央南街│105.12.02│││││與148線外│------------│││││環道路口│5,210││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hh10308│105.12.07│函覆警十卷第12│││------------│芳苑鄉台17│------------│頁至第18頁│││003│線與芳漢路│105.12.12│││││口北端(福│------------│││││海宮)│65,940││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hi20408│105.12.09│函覆警十卷第19│││------------│芳苑鄉新街│------------│頁至第22頁│││004│村新厝路1│105.12.13│││││號│------------││││││10,660││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hb20408│105.12.09│函覆警十卷第23│││------------│二 林鎮太平 │------------│頁至第25頁│││005│路72號與20│105.12.13│││││5巷口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hg20208│105.12.09│函覆警十卷第26│││------------│大城鄉三豐│------------│頁至第31頁│││006│村台17線與│105.12.13│││││平區路路口│------------││││││26,570││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hb20208│105.12.13│函覆警十卷第35│││------------│二林鎮 華崙 │------------│頁至第42頁│││008│里14鄰 文明 │105.12.17│││││路路口│------------││││││31,780││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hf10404│105.12.17│函覆警十卷第43│││------------│大城鄉永和│------------│頁至第52頁│││009│村南平路與│105.12.21│││││吳厝巷口(│------------│││││永和地磅)│59,895││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Ha21008│105.12.20│函覆警十卷第57│││------------│二林鎮趙甲│------------│頁至第63頁│││011│里新殿、鎮│105.12.24│││││平巷口│------------││││││36,830││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hc20308│105.12.22│函覆警十卷第64│││------------│二林鎮西斗│------------│頁至第66頁│││012│里斗苑路與│105.12.26│││││再發路口│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hh20108│105.12.22│函覆警十卷第67│││------------│芳苑鄉信義│------------│頁至第74頁│││013│村鎮海路12│105.12.26│││││號│------------││││││33,820││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Ha21208│105.12.27│函覆警十卷第79│││------------│二林鎮中西│------------│頁至第81頁│││015│里二城路6│105.12.31│││││號│------------││││││480││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hf20508│105.12.27│函覆警十卷第82│││------------│大城鄉山腳│------------│頁至第90頁│││016│村古山路57│105.12.31│││││號│------------││││││42,455││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Ha11704│105.12.27│函覆警十卷第91│││------------│二林鎮太平│------------│頁至第97頁│││017│路、三民路│105.12.27│││││口│------------││││││9,130││├─┼──────┼─────┼──────┼───────┤││芳苑分局│Hi20108│105.12.28│函覆警十卷第98│││------------│芳苑鄉 路平 │------------│頁至第102頁│││018│村上林路33│105.12.31│││││8號│------------││││││3,655││└─┴──────┴─────┴──────┴───────┘

更多裁判書