羅東簡易庭111年度羅簡字第196號民事判決

臺灣宜蘭地方法院民事簡易判決

111年度羅簡字第196號

原告 張佳稜

被告 黃朝合

上列當事人間請求返還裝潢款事件，本院於民國111年8月26日言詞辯論終結，判決如下：

主文

被告應給付原告新臺幣280,000元，及自民國111年7月18日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

訴訟費用新臺幣2,980元由被告負擔。

本判決第1項得假執行。但被告如以新臺幣280,000元為原告預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序事項：

被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，應依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　　　

貳、實體事項：

一、原告主張：兩造於民國110年12月4日約定由被告承攬坐落宜蘭縣○○鎮○○路000號6樓之8之房屋內部裝潢工程（下稱系爭工程），報價工程費用為新臺幣（下同）40萬元，並約定系爭工程應於111年1月5日施工完成。原告遂於110年12月7日起陸續匯款共計28萬元（歷次匯款日期及金額詳如附表）裝潢款至被告指定帳戶。詎被告僅施作拆除階段後，即未依約履行施工，經原告聯繫後，兩造協議最遲應於111年2月24日完工，然被告迄未如期完成系爭工程。為此，爰依民法第259條、第502條第2項，以起訴狀繕本之送達向被告為解除系爭契約之意思，暨請求被告返還前揭已支付之裝潢款等語。並聲明：如主文第1項所示。

二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

三、得心證之理由：

　㈠原告主張之前揭事實，業據其提出與所述相符之被告之身分證、匯款明細、通訊軟體LINE之對話紀錄、施工公告、估價單、現場照片等件為證（見本院卷第5頁、第16至74頁），而被告已於相當時期受合法通知，既未於言詞辯論期日到場，復未提出任何書狀以供本院審酌，依民事訴訟法第280條第3項前段準用第1項前段規定，視同自認，應認原告之主張為真實。

　㈡按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；因可歸責於承攬人之事由，致工作逾約定期限始完成，或未定期限而逾相當時期始完成者，定作人得請求減少報酬或請求賠償因遲延而生之損害。前項情形，如以工作於特定期限完成或交付為契約之要素者，定作人得解除契約，並得請求賠償因不履行而生之損害；契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，民法第490條第1項、第502條、第259條第2款分別定有明文。又所謂以工作於特定期限完成或交付為契約之要素，係指依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定期限為給付，不能達契約之目的者而言。復按解除契約之意思表示，並無一定之方式，上訴人在其起訴狀中即有解除契約之主張。則其繕本送達被上訴人時，即已有解除契約之意思表示（最高法院78年度台上字第2588號裁判要旨參照）。經查，原告主張兩造特別約定系爭工程完工期限最遲應於111年2月24日完成，而經原告多次催告被告依約動工，仍不獲置理，是系爭工程因可歸責於被告之事由，於兩造約定完工之日仍未完成，被告為給付遲延，則原告於催告被告履行後，被告仍未履行，原告自得依法解除兩造間承攬契約，又本件原告起訴請求被告返還裝潢款顯有解除契約之意思存在，是以起訴狀繕本之送達，對於被告為解除契約之意思表示，自屬有據。從而，原告依民法第259條解約後回復原狀之規定，請求被告返還原告已付之裝潢工程報酬28萬元，於法有據，為有理由。

四、末按，契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依民法259條第2款規定受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第259條、第203條分別定有明文。經查，原告於如附表所示之時間匯款予被告，而原告僅請求自起訴狀繕本送達翌日即111年7月18日（於111年7月7日寄存送達，見本院卷第14頁送達證書）起至清償日止，按年息5％計算之利息，即屬有據。

五、綜上所述，原告依解除契約回復原狀之法律關係，請求被告應給付原告如主文第1項所示之金額，及自111年7月18日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許。

六、本件係適用簡易訴訟程序所為被告敗訴之判決，爰依民事訴訟法第389條第1項第3款規定，並依職權宣告被告預供擔保得免為假執行。

七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。依職權確定訴訟費用額為2,980元（第一審裁判費），應由被告負擔。

中　　華　　民　　國　　111　年　　9　　月　　23　　日

羅東簡易庭法官黃淑芳

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

20日內補提上訴理由書（須附繕本）。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111　年　　9　　月　　23　　日

書記官　廖文瑜

附表：