裁判字號：臺灣臺南地方法院108年建字第10號民事判決
裁判日期：民國108年11月22日
裁判案由：給付工程款
臺灣臺南地方法院民事判決108年度建字第10號原告銘瓏營造有限公司法定代理人 蔡一銘 訴訟代理人 尤挹華 律師被告 齊裕 營造股份有限公司法定代理人 呂西仁 訴訟代理人 吳玉豐 律師上列當事人間請求給付工程款事件，經本院於民國108年10月17日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：㈠兩造於民國（下同）105年3月31日簽訂工程承攬合約書（
下稱系爭承攬契約），由原告向被告承攬臺南橋北段地下室CD區及地上C、D棟鋼筋綁紮工程（下稱系爭工程），並已全部施作完畢，施工期間經追加及減做，雙方最終結算確認原告施作之總工程款共計新臺幣（下同）1,535萬4,831元（含稅5%）。而被告僅支付原告1,383萬7,990元，其餘之1,516,841元，則提出附表之扣款明細，拒絕支付。經原告檢視後，同意附表編號1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14
.15.16.17.19.20.21之扣款項目及金額；但不同意編號8之技術點工5,000元及編號18之鋼筋粗工110萬5,150元之兩筆扣款（此部分含稅5％總計為116萬5,658元）。故依系爭承攬契約及民法第505條之規定，請求被告應再給付11
6萬5,658元。㈡附表編號8之技術點工扣款5,000元，被告係以施工安全走
道欄杆損壞修復重新安裝，及鋼筋吊料導致西側安全走廊損壞修繕之事由，依據系爭契約各工項適用之安全衛生合約規範第16條規定，對原告進行扣款。然該安全衛生合約規範嚴禁毀損工地內之安衛措施（標語、欄杆、施工架、防墜網、電梯閘門等），則應對毀損廠商為之，不應由全體協力廠商分擔，且被告扣款之比例依據為何，亦未據其說明，任意扣款，原告自難同意。
㈢附表編號18之鋼筋粗工扣款110萬5,150元，依據兩造於10
6年5月15日「D楝鋼筋綁紮相關事宜」會議，原告雖同意委由被告代為雇工（每工2,300元）施作D楝14F柱牆以上鋼筋綁紮工程，然被告未依營造行規慣例提出每日出工人數簽名單，無從證明其扣款之工數正確；又原告委由被告代為雇工施作以前，於106年4月29日至106年5月27日自雇工人，每人每日平均可完成鋼筋綁紮噸數約為0.75噸，但被告代雇工每人每日平均僅可完成綁紮噸數為0.66噸，自令原告質疑是否有虛增工數或將工人挪作他用之情事。
㈣並聲明：1.被告應給付原告116萬5,658元，及自起訴狀繕
本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.請准原告供擔保得為假執行。
二、被告答辯：㈠附表之扣款項目及金額，之前均經被告將扣款明細通知原告
，並由原告或其指定之工程人員 洪菘佑 、 蔡瑞添 、 江敏雄 、 吳建興 等人，在被告之「協力廠商扣款通知書」上蓋公司章或簽名後，經過3日異議期，均未異議而確定，其中 蔡端 添更為原告公司之實際負責人。原告事後翻異，不符合履約誠信原則。
㈡關於附表編號8之技術點工扣款5,000元部分（參卷第149
-159頁被證8-1A、1B及8-2A、2B之協力廠商扣款通知書、估驗請款單及統一發票影本），為安全走道欄杆損壞修復重新安裝，及鋼筋吊料導致西側安全走道損壞修復分攤費用，依兩造契約及工程慣例，應由同工地之協力廠商平均分攤，因為工地安全維護設備或現場清潔維持之費用支出，向來本於全體現場工程承攬人及工作人員之共同利益，而由全體承攬人平均分攤。此參系爭工程承攬契約付款辦法第11項之乙方（原告）須分攤費用、各工項適用之安全衛生合約規範第15、16條、鋼筋工程合約安全規範第3、7條、合約單價明細表備註8須分攤工地費用等，均可證明此項費用確為全體協力廠商共同約定分攤，原告自有分攤之義務，且供全體協力廠商現場工程人員使用之安全設備，其維修費用亦無從歸由個別廠商負擔。
㈢關於附表編號18之鋼筋粗工扣款110萬5,150元部分（參卷
第333-359頁被證18、18-1A、1B、18-2A、2B、18-3A、3B之106年5月15日「D楝鋼筋綁紮相關事宜」會議紀錄、協力廠商扣款通知書、估驗請款單及統一發票等影本），兩造於106年5月15日「D楝鋼筋綁紮相關事宜」會議，同意就D楝14樓柱牆以上鋼筋綁紮工程，由被告代原告調工（1工2,300元，未稅）施作，費用由原告之工程款中扣除，吊車、五金、水泥墊塊、鋼筋間隔器等雜項五金費用，均由原告支付。嗣被告分別於106年6月29日、7月25日及8月27日將各日期之點工數量扣款通知書，交付原告簽署同意扣款金額後，再將工程款轉付代工之訴外人 慶義祥 工程行，迄今已逾2年之久，因原告已簽認扣款金額，故未保存到工簽單，原告事後再爭執，則應提出反證。又鋼筋捆紮為勞力與專門技術混合之工項，捆紮之噸數或速度，涉及工人技術純熟度、捆紮位置之難易、工作地點之便利性、天候因素等不一而足，原告以其施工期間之情況，質疑被告此部分扣款，自不可採。
㈣並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.若受不利判決，請准被告供擔保免為假執行。
三、兩造不爭執事項（見卷第479-480頁）：㈠原告向被告承攬系爭工程，已全部施作完畢，施工期間經追
加及減做，雙方最終結算確認原告施作之總工程款為1,535萬4,831元（含稅5%）。
㈡被告扣除如附表所列之項目及金額，其餘之工程款1,383萬7,990元（含稅5%）已支付與原告。
㈢原告對於被告如附表之扣款明細，就編號1.2.3.4.5.6.7.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.19.20.21之扣款項目及金額，均不爭執，並同意扣款；但對於編號8.之技術點工扣款5,000元及編號18.鋼筋粗工扣款110萬5,150元，則有爭執，不同意扣款（此部分含稅款總計為116萬5,658元）。
㈣兩造於106年5月15日「D棟鋼筋綁紮相關事宜」會議，同
意：1.D棟14樓柱牆以上鋼筋綁紮工程，由被告代原告調工（1工2,300元，未稅）施作，費用由原告之工程款中扣除。2.吊車、五金、水泥墊塊、鋼筋間隔器等雜項五金費用，由原告支付。
四、兩造爭執事項：原告請求被告應再給付工程款116萬5,658元（即附表編號8及18），有無理由？被告此兩項之扣款，有無理由？
五、本院之判斷：㈠按民事訴訟之當事人就其所主張有利於己之事實，依民事訴
訟法第277條之規定，均須各負舉證之責，若一方就其應為舉證事項已有相當之證明，他造欲否認其主張者，即不得不更舉反證（最高法院19年上字第2345號判例參照）。又解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院17年上字第1118號判例參照）。
㈡關於附表編號8之技術點工扣款5,000元：
⒈查附表編號8之技術點工扣款5,000元，係被告支出系爭工
程工地之安全走道欄杆損壞修復重新安裝，以及鋼筋吊料導致西側安全走道損壞修復費用，依全體協力廠商數量平均分攤扣款之費用，業據其提出前經原告人員於105年間會簽之協力廠商扣款通知書、估驗請款單及統一發票影本（見卷第
149-159頁被證8-1A、1B及8-2A、2B），可資認定。而原告收受被告上開扣款通知書後，既未於表定之期限內提出異議，足證其當時同意此項扣款，亦堪認定。
⒉又依系爭工程承攬契約付款辦法第11項、各工項適用之安全
衛生合約規範第15、16條、鋼筋工程合約安全規範第3、7條及合約單價明細表備註8等約定，原告應分攤工地安全設備管理費用。而被告此項支出，既屬工地安全設備維護費用，則其依照協力廠商數量平均扣款，而由原告分攤其中之5,
000元，核與系爭契約無違，亦屬合理。原告事後再爭執被告扣款無據云云，自不可採。
㈢關於附表編號18之鋼筋粗工扣款110萬5,150元：
⒈依兩造不爭執事項㈣所示，原告於106年5月15日「D楝鋼
筋綁紮相關事宜」會議，同意由被告代雇工施作D棟14樓柱牆以上鋼筋綁紮工程，約定每工以2,300元（未稅）計算費用，並同意由被告自原告之工程款中扣除等情，應堪認定。⒉而被告代原告調工施作14樓柱牆以上鋼筋綁紮工程當時，即
分別於106年6月29日、7月25日及8月27日將各日期之點工數量，出具協力廠商扣款通知書及估驗請款單，交由原告及工地人員會簽、用印之後，再將工程款轉付與代工廠商慶義祥工程行，其中原告會簽人員 蔡端添 為該公司之實際負責人等情，迭據被告提出此項扣款之協力廠商扣款通知書、估驗請款單及慶義祥工程行統一發票（見卷第333-359頁被證
18-1A、1B、18-2A、2B、18-3A、3B），並為原告所不爭執，足證被告確實有為原告支付代工費用110萬5,150元。
是其依上開會議，自原告之工程款中扣除此筆費用，亦屬有據。
⒊原告嗣又質疑被告代雇工人數，要求應再提出當時出工簽名
單，顯然前後反覆、矛盾，委無可取，另以其自行雇工期間之施工噸數，質疑被告有虛增工數或挪作他用之情事，更屬無稽，均不可採。
六、綜上所述，被告依附表編號8及18之項目，對原告扣款5,00
0元及110萬5,150元，洵屬有據。原告依系爭承攬契約，請求被告應再給付該兩項工程款共計116萬5,658元，並無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國108年11月22日
民事第一庭法官陳淑卿以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國108年11月25日
書記官謝璧卉