臺灣新竹地方法院民事簡易判決 95年度竹北簡字第312號
原 告 達理斯電機工程有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 許永昌 律師
被 告 傑爾普股份有限公司
法定代理人 乙○○
上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國96年3月14日辯論
終結，判決如下：
主文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用新台幣2,100元由原告負擔。
事實及理由
壹、原告之聲明：被告應給付原告新台幣（下同）190,080元，
及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利
息。願供擔保請准宣告假執行。
貳、事實摘要：
一、原告主張：
（一）緣兩造於民國（下同）93年10月、11月間約定，由被告承
攬原告之電線器材加工，承攬方式由原告先行提供加工原
料送交被告處保管後，再依原告之需要，每月通知被告加
工數量，而付款方式係由被告完成加工並開立發票予原告
，並由原告作帳後，於次月10日前將加工之報酬以現金匯
款之方式給付被告，雙方就上述事達成協議後，原告隨即
提供原料送交被告保管並委請被告代工。惟自94年4月間
起，被告向原告要求提前給付加工報酬，因此舉涉及契約
之變更，故原告不同意，被告即拒絕依約加工，原告不得
已，遂於94年7月20日寄發台北金南郵局第1185號存信函
限期被告履行，若逾期不履行即解除契約，但被告仍置不
理，故雙方之加工承攬契約已然解除。另原告並曾口頭向
被告為終止契約意思表示。
（二）今兩造間之契約既已解除，依民法第259條之規定，被告
應即將剩餘之加工原料返還與原告，惟被告拒不返還，致
原告受有下列損害，爰依不當得利之法律關係，請求被告
賠償：
⑴原告另再購置貨櫃二只之損害：原告除提供被告用以加工
之電線材料外，尚提供二只貨櫃供被告放置電線材料，原
告請求被告應將該二只貨櫃電線返還，惟被告拒絕履行，
原告只得另行購買電線材料加工，以交貨予被告客戶；另
為放置原告另購之電線材料，原告乃另再購買貨櫃二只，
共計100,000元。此即民法第182條第2項所稱之損害。
⑵被告歸還電線材料短少之損害：原告交付與被告之電線材
，其中華新麗華XLPE2.0ｍ㎡×3C（下稱3C電線）計有33,
900米；華新麗華XLPE2.0ｍ㎡×4C（下稱4C電線）計有80
,000米。3C電線加工後共出貨29,333米，理應剩4,667米
惟被告僅歸還3,427米，短少1,140米，而3C電線每米價值
36.3元，是3C電線短少之價值為41,382元。另4C電線加工
後共出貨40,467米，理應剩39,528米，惟被告僅歸還38,4
78米，短少1,055米，而4C電線每米價值46.16元，是4C電
線短少之價值為4,898元，爰起訴如聲明所示。
二、被告則以：被告自94年10月間承攬原告電線器材加工後，半
年來始終未獲原告支付報酬，故被告乃於94年4月4日對原告
提出詐欺告訴，原告始於同月10日給付部分款項；尾款直至
94年10月間，經法院調解後，原告始結算予被告；雖原告送
交或取走電線材料時，均未曾清點，且材料均係以一捲或半
捲計，但應該不會有短少；原告所提之報價單係95年9月最
新價格，與94年之進料價差有二倍之多，原告已因禍得福，
卻仍向被告求償，有失厚道；另貨櫃二只業經原告於94年9
月10日載回；原告不曾向被告為終止契約之意思表示等語置
辯，並求為駁回原告之訴。
參、法院之判斷：
一、本件原告未於言詞辯論期日到場，查無民事訴訟法第386條
規定所列各款情事，應准被告之聲請，由其一造辯論而為判
決，合先敘明。
二、經查，雖原告主張曾以94年7月20日所寄發之台北金南郵局
第1185號存證信函向被告為解除契約之意思表示，並提出該
存證信函及掛號回執為證，然依該存證信函所載「……本公
司茲限貴公司於文到5日內履行契約，若逾期未履行，本公
司將解除契約，且……」等語觀之，可知此存證信函內容乃
在催促被告儘速履行，同時告知若逾期仍未履約，原告即會
解除契約之意，並非為終止契約之意思表示，是原告稱兩造
之契約已因此存證信函之送達而解除，顯有誤會；雖原告復
稱曾口頭向被告為解除契約之意思表示，惟此為被告所否認
，原告復未舉證以實其說，亦難信為真實。
三、綜上，原告既未舉證證明兩造間之承攬契約業經原告合法解
除，被告受領前述貨櫃及電線材料即有法律上之原因，原告
即無受損之可能，從而原告無論依民法第259條或第182條第
2項之規定，請求被告賠償損害或返還價額，均屬無據，爰
駁回之；原告之訴既不應准許，其假執行之聲請即失所附麗
，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第436條第2項
、第385條第1項前段、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日
竹北簡易庭法 官張百見
書記官呂聖儀
以上正本證明與原本無異
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須
附繕本）。
書記官呂聖儀
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日